3. Техническое задание. Приложение 1






Скачать 113.91 Kb.
Название3. Техническое задание. Приложение 1
Дата публикации06.10.2013
Размер113.91 Kb.
ТипТехническое задание
top-bal.ru > Право > Техническое задание
Извещение о проведении запроса котировок № 41

Дата: « 23 » марта 2009 г.

Уважаемые господа!


  1. Мы просим Вас сообщить Ваши цены в виде Котировочной заявки на поставку книг для библиотеки СГУПС.

  2. ГОУ ВПО Сибирский государственный университет путей сообщения (далее СГУПС) располагает средствами федерального бюджета в размере 80 000.00 рублей и намеревается использовать их для размещения заказа на поставки товара (услуги) для государственных нужд, путем проведения настоящего Запроса котировок. В случае, если в Вашей Котировочной заявке, цена предлагаемого к поставке товара будет превышать вышеуказанную цену, данная Заявка рассматриваться не будет.

  3. Ваша Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с Формой котировочной заявки (Приложение 1) .

  4. Вашу Котировочную заявку просим направлять: Макаровой Веронике Александровне, по адресу: Российская Федерация, 630049, Новосибирск, Дуси Ковальчук, 191, каб. 239 – на бумажном носителе (Пн-Ч-т- 9.00-17.00, Пт 9.00-12.00); или в форме электронного документа созданного и оформленного в порядке, предусмотренном ФЗ РФ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»: mva@stu.ru., тел. 328-0369. 

  5. Котировочная заявка подаётся в одном экземпляре на русском языке и должна сопровождаться соответствующими сертификатами, лицензиями.

  6. Срок подачи Котировочных заявок истекает в 12.00 часов (местного времени) «27» марта 2009г. Котировочные заявки будут оценены в течение дня следующего за днем окончания Срока подачи Котировочных заявок. Котировочные заявки поданные с опозданием рассматриваться не будут. В поданную Котировочную заявку внесение изменений не допускается. Результаты оценки заносятся в Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

  7. Ваша Котировочная заявка должна действовать в течение 10 дней после истечения Срока подачи котировочных заявок.

  8. Победителем в проведении настоящего Запроса котировок признается Участник размещения заказа, подавший Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям настоящего Извещения (включая приложения) и в которой указана наиболее низкая цена предлагаемого к поставке товара. Победитель должен подписать государственный контракта через 5 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и размещения его на официальном сайте РФ. Проект государственного контракта и техническое задание прилагается (приложение 2, 3).


Приложения:

1.Форма Котировочной заявки;

2.Проект Государственного контракта,

3.Техническое задание.
Приложение 1

Котировочная заявка

На участие в запросе котировок на ________________________________________________

(поставку товаров,оказание услуг ,выполнение работ)

От___________________________________________________________________________

(Наименование организации)

№/п








1


Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, индекс




2

Идентификационный номер налогоплательщика / КПП





3

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;




4

Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта указанные в извещении запроса котировок




5


Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;





Руководитель организации_______________________________________________

^ (ПОДПИСЬ) (Ф.И.О)

М.П.
Поступила заказчику в ____часов____минут «___»____________2009 года

Принял__________________________________________________________

(подпись)
Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____



г. Новосибирск «___» __________ 2009 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Шелеметева Виктора Ивановича, действующего на основании доверенности № 5 от 22.01.2009г., с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании______, с другой стороны, в результате размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с протоколом №_________, заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1.Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – книжная продукция для библиотеки СГУПС (далее по тексту – товар), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

1.2. Количество, перечень, характеристики и цена товара определены спецификацией, которая составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1).

^ 2.Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость товара, указанного в спецификации и поставляемого по настоящему контракту, составляет ____________(________________), в том числе НДС.

2.2. Заказчик производит оплату стоимости товара в течение 10-ти банковских дней после принятия всего объема товара на основании представленных счетов, счетов-фактур, товарных накладных Поставщика.

2.3. Товар оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения государственного заказа.

2.4.Стоимость упаковки, транспортной доставки (пересылки и т.д.) Заказчику, таможенного оформления и страхования (при необходимости), налоги и сборы включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в спецификации.

2.5. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

2.6. Заказчик производит оплату товара за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
^ 3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Поставщик обязан поставить товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.3. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик.

3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего контракта, в течение 10(десяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего контракта.

3.2.3. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного контрактом.
^ 4. Условия поставки и приемки товара,

гарантии качества товара

4.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения контракта.

4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего контракта по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику.

4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:

  1. направить своего представителя, подтвердив его полномочия, для установления качественных нарушений и составления акта;

  2. уполномочить какое-либо третье лицо быть своим представителем при анализе недостатков и уполномочить его подписать акт;

  3. принять претензии Заказчика по качеству товаров.

4.4.Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком.

4.5. В случае выявления товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на качественный, либо привести товар в надлежащее качество. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий.

4.6. Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

4.7. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:

  • товаросопроводительные документы (товарную накладную, счет-фактуру);

  • сертификаты соответствия

  • а также другие необходимые документы.

4.8. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику.
^ 5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества или комплектности, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с требованиями ГК РФ.

5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также в случае недопоставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного или поставленного с нарушением срока товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4.В случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.2 настоящего контракта, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.5. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.
^ 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти.

6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.
^ 7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарный дней с даты ее получения.
^ 8.Срок действия контракта и прочие условия.

8.1. Контракт вступает в силу после его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3.Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

^ 9.Юридические адреса сторон

Заказчик:

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)

630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191,

ИНН: 5402113155 КПП 540201001

Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900)

БИК 045004001

Банк:ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск

р/сч 40503810300001000001
Проректор СГУПС
____________ В.И.Шелеметев

Поставщик:



Приложение №3

Технические характеристики



Приложение к котировочной заявке






















Наименование

Автор

Изд-во

Год

Кол-во

Цена

Сумма

1. Микроэкономика: практический подход

ред. А.Г. Грязнова

КноРус

2009

75экз







2. Макроэкономика: теория и российская практика

ред. А.Г. Грязнова

КноРус

2008

75экз







3. Криминалистика (836с) ISBN 978-5-9692-0409-6

ред.АГ.Филиппов

Высш.обр

2009

50экз







4. Логика

О.В.Афанасьева

Проспект

2008

40







5. Философия для техн. вузов

В.О. Голубинцев

Феникс

2008

50







Итого

 

 

 

290экз







Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое задание на техническое обслуживание и ремонт Холодильных...
Принять от Заказчика документацию на систему (оборудование) (паспорта, отчеты о предыдущем тоиР и т п.) при ее наличии

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое задание: № п/п

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое задание (ТЗ) это документ, в котором содержится полная...
Техническое задание (ТЗ) – это документ, в котором содержится полная информация о продукте, который будет разрабатываться

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое Задание на изготовление 3 d -модели (визуализации) Тематического Парка «Сочи-Парк»
Техническое Задание на изготовление 3D-модели (визуализации) Тематического Парка «Сочи-Парк»

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое задание
Автомобили: Теория эксплуатационных свойств / Под ред. Иванова А. М. (1-е изд.) учебник

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое задание на поставку изданий на cd и dvd носителях для...

3. Техническое задание. Приложение 1 iconЗадание Структура Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4
Введение в проблему (наличие реально жизненной ситуации (проблемы)/лично-значимый познавательный вопрос)

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое задание «Оказание услуг по информатизации системы образования...
Качественные, технические, функциональные, требования к безопасности и комплектации

3. Техническое задание. Приложение 1 iconТехническое задание Предлагаем осуществить поставку аудиокниг
Великие русские и советские ученые. Русской Славы имена. Энциклопедический справочник (dvd-box)

3. Техническое задание. Приложение 1 icon«Общее понятие об имени прилагательном»
Зелениной Л. М, Хохловой Т. Е. Русский язык 2 класс (1-4); Техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийная...



Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
top-bal.ru

Поиск